建筑工程合同(含FIDIC条款)复习资料(二)
参考来源:网络 作者:秩名 更新时间:2016年05月21日 19时37分

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题l分。共20分)
1.甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同,该合同关系的构成要素不包括【】
A.主体B.客体C.时间D.内容
2.合同关系的内容是指【】
A.物B.债权人的权利和债务人的义务
C.行为D.债权人和债务人
3.下列原则中,不属于《合同法》规定的基本原则的是【】
A.等价有偿原则B.诚实信用原则
C.自愿原则D.合法原贝4
4.根据《合同法》,下列合同成立的是【】
A.要约通知到达受要约人B.要约通知发出
C.承诺通知到达要约人D.承诺通知发出
5.下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】
A.双方当事人签字盖章地为合同成立地
B.采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地
C.债务人的经常居住地为合同成立地
D.口头协议的承诺生效地为合同成立地
6.因重大误解订立的合同,当事人一方有权【】
A.请求人民法院撤销B.请求人民法院确认无效
C.解除合同D.变更合同
7.乙欠甲50万元钱长期未还,而乙享有对丙的60万元到期债权,却未尽力追讨,此时,甲可以行使【】
A.债务权B.撤销权C.代位权D.抗辩权
8.具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,组织试车的应该是【】
A.发包人B.承包人C.工程师D.设备供应商
9.下列关于合同文件的表述中,不正确的是【】
A.专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体
B.合同文件中专用条款的解释优于通用条款
C.合同文件之间应能互相解释、互为说明
D.专用条款与通用条款是相对立的
10.在执行监理业务时,监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理寅任是代表【】
A.社会公众B.建设行政主管部门
c.建设单位D.工程质量监督站
11.监理委托合同中,属于委托人权利有【】
A.生产工艺设计认定权B.选择工程分包单位的认可权
C.施工质量的检验权D.工程建设有关协作单位协调主持权
12.在某施工合同履行中.由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失,该向施工单位赔偿损失的是【】
A.监理工程师B.监理单位C.项目经理D.建设单位
13.FIDIC施工合同条件下,工程变更的范围不包括【】
A.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
B.因施工需要,施工机械日常检修时间变更
C.含同甲工程量改变
D.工作质量和其他特性的变更
14.一般保证的保证人来约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起【】
A,3个月B.6个月C.12个月D.24个月
15.对于损失大、概率小的风险,可通过保险或合同条款将责任转移,这一风险对策称为【】
A风险回避B.风险控制C.风险保留D.风险转移
16.仲裁裁决的作出应当依据【】
A.全体仲裁员的意见B.多数仲裁员的意见
C.首席仲裁员的意见D.仲裁委员会主任的意见
17.在确定工程变更价款时,如果合同中没有类似或适用的价格,此变更价格【】
A.由业主提出,工程师批准执行B.由工程师提出,业主批准执行
C.由承包商提出,工程师批准执行D.由承包商提出,业主批准执行
18.在FIDIC合同条件中,由于公共当局引起的延误,承包商可获得补偿包括【】
A.工期B.费用
c.工期和费用D.工期、费用和利润
19.在施工合同中,承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】
A.承包人B.工程师与发包人共同
C.工程师D.发包人
20.在FIDIC合同条件下,有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】
A.雇主B.承包商
C.分包商D.设计单位
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分-共10分)
21.下列关于不可抗力的描述中,正确的是【】
A.因不可抗力不能履行合同的,可以部分或全部免除责任
B.一般天气的变化是可以算作不可抗力
C.因当事人迟延履行后发生不可抗力的,也可以免除责任
D.当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方
E.当事人不能预见的客观情况可以算作不可抗力
22.按照FIDIC合同条款的规定,以下关于保留金的说法,正确的是【】
A.保留金是业主按照合同约定从承包商应得的工程进度款中扣减的一笔金额,作为约束承包商严格履约合同义务的措施之一
B.保留金分两次返还,第二次是在保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还
c.当承包商严重违约而合同不能继续履行时,业主可利用保留金补偿损失
D.履约保函和保留金的约束期均是承包商负有施工义务的责任期限
E.保留金累计扣留的最高限额为合同价款的10%
23.关于工程分包,下列表述正确的是【】
A.建筑工程主体结构工程不允许分包
B.提倡对建筑工程实行总承包,条件许可时可将工程肢解发包
C.总承包单位按总承包合同应对建设单位负责
D.分包单位可将承包工程的部分分包给具有相应资质条件的单位
E.禁止分包单位将其承包的工程再分包
24.按索赔目标分类,索赔可以分为:【】
A.合同内索赔B.单项索赔C.工程变更索赔D.费用索赔E.工期索赔
25.在施工合同中,不论何种形式的仲裁协议,都应包括:【】
A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项
D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会
三、名词解释题(本大题共5小题。每小题3分.共15分)
26.建设工程施工合同27.缺陷通知期28.索赔事件29.施工措施变更30.一次裁决原则
四、简答题(本大题共5小题,第31小题6分,第35小题4分,第32.33.34小题各5分,共25分)
31.简述合同的法律特征。
32.根据《合同法》规定,无效合同的范围主要有哪几种?
33.建设工程竣工验收应具备的条件是什么?
34.根据监理合同示范文本的规定,“工程监理的附加工作”与“工程监理的额外工作”是否一样?为什么?
35.我国工程建设中主要开展的工程担保有哪些?
五、分析计算题(本大题共2小题.每小题l5分。共30分)
36.某六层商住楼施工,通过公开招标,业主分别与承包商签订了工程施工合同,与监理单位签订了委托监理合同。承、发包双方在专用条款中,对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作出了规定。约定工程量增减的约定幅度为10%。对变更合同价款确定的程序规定如下:
(1)工程变更发生后的7天内,承发包应提出变更工程价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价款;
(2)若工程变更发生后7天内,承包商不提出变更工程价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;
(3)工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认。若无正当理由不确认时,自报告送达之日起,l4天后该报告自动生效。
问题:(1)变更合同价款应按什么原则进行确定?
(2)该合同中所述变更价款的程序规定是否符合《建设工程施工合同(示范文本)》的规定?如果不符合,应如何修改?
(3)在该工程的基础施工过程中,土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石,监理工程师指令承包商进行处理。承包商因排除孤石土方工程量由原来的2700m3增至3600m3,原定工期30天。在监理工程师批准的进度计划中,土方工程为关键工作。针对这一事件,承包商是否可以提出索赔?说明理由。并计算承包商可索赔的工期为多少天?
37.通过公开开标,某外国建筑施工企业甲公司承揽了A集团公司办公大楼工程的施工,承、发包双方采用FIDIC施工合同条件签订了该工程项目的施工承包合同。合同总价2600万元,合同工期13个月。同时,业主与监理单位签订了委托监理合同。该工程在施工过程中,陆续发生了下例事件:
事件l开工时,因业主不能及时提供图纸,使工期延误8天;
事件2因季节大雨导致工程全面停工4天;‘
事件3因异常恶劣天气导致工程全面停工3天;
事件4因工程师对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天,隐蔽工程复检合格。
问题:(1)FIDIC施工合同文件由哪几部分组成?各组成部分的解释顺序是什么?
(2)如果承包方针上述l~3事件提出索赔要求,是否能得到监理工程师的批准?说明理由。
(3)在事件4中,工程师的做法是否妥当?对于“隐蔽工程复检合格”的结果该如何处理?
(4)经工程师认定的索赔工期为多少天?

建筑工程合同(含FIDIC)条款试题答案及评分参考(二)

一、单项选择题(本大题共20小题。每小题l分。共20分)
1.C2.B3.A4.C5.D
6.A7.C8.A9.Dl0.C
11.Al2.Dl3.Bl4.Bl5.D
16.Bl7.Cl8.Al9.D20.A
二、多项选择题(本大题共5小题。每小题2分。共10分)
21.ADE22.ABC23.ACE24.DE25.BCE
三、名词解释题(本大题共5小题.每小题3分。共15分)
26.建设工程施工合同——建设工程施工合同也称建筑安装承包合同,是发包人(建设单位、业主或总包单位)与承包人(施工单位)之间为完成-商定的建设工程项目,明确双方权利和义务的协议。
27.缺陷通知期——指从竣工日期算起,通知工程或分项存在缺陷的期限,在此期间应完成工程接收证书中指明的扫尾工作以及完成修补缺陷或损害所需的工作。
28.索赔事件——又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的事件。
29.施工措旅变更——是指在越工过程中承包方因工程地质条件变化、旌工环境或旌工条件的改变等因素影响,向工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。
30.一次裁决原则——仲裁机构对合同争议实行一裁终审制。裁决一经作出就具有法律效力。当事人必须执行。不得申请复议或另行向人民法院起诉。
四、简答题(本大题共5小题。第31小韪6分.第35小题4分,第32、33、34小题各5分,共25分)
31.答:合同具有以下法律特征:
(1)合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。(2分)
(2)合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。(2分)
(3)合同是当事人意思表示一致的协议。(2分)
32.答:无效合同的范围主要包括:
(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益。(1分)
(2)恶意串通、损害国家、集体或第三方利益。(1分)
(3)以合法形式掩盖非法目的。(1分)
(4)损害社会公共利益。(1分)
(5)违反法律、行政法规的强制性规定。(1分)
33.答:建设工程竣工验收应具备以下条件:
(1)完成建设工程设计和合同中规定的各项内容。(1分)
(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(1分)
(3)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(1分)
(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(1分)
(5)有施工单位签署的工程保修证书。(1分)
34.答;“工程监理的附加工作”与“工程监理的额外工作”是不一样。(1分)
“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。(2分)
“工程监理的额外工作”则是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停
或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。(2分)
35.答:我国主要开展的是投标担保、履约担保、预付款担保及业主支付担保。(每项l分,共4分)
五、分析计算题(本大题共2小题,每小题l5分。共30分)
36.答:变更合同价款的确定原则如下:
合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(1分)
合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(1分)
合同中没有适用或类似予变更工程的价格,由承包人提出适当的交更阶格,经工程师确
认后执行。(1分)
(2)答:该合同所述变更合同价款的程序不符合《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,具体的不符合之处及改正方法如下:
第(1)条,“工程变更发生后7天内”不符合规定,应改为“工程变更发生后l4天内”;(2分)
第(2)条,“若工程变更发生后7天内”不符合规定,应改为“若工程变更发生后14天
内”;(2分)
第(3)条,“工程师自收到变更价款报告之日起7天内应对此予以确认”不符合规定,应改为“工程师自收到变更价款报告之日起l4天内应对此予以确认”。(2分)
(3)答:承包商可提出工期索赔(1分)。因为施工地质条件变迁是一个有经验的承包商所无法合理预见的,且土方工程在进度计划中为关键工作(1分)。
可索赔工期的工程量为:3600--2700×(1+10%)一630(m3)(2分)
按比饲法计算可索赔工期为:30×衍丽又丢车面丽(2分):彩、争(天夕.
37.:一(1)答:FIDIC施工合同文件的主要组成及解释顺序为:①合同协议书;②中标函;③投标一函;④合同专用条件;⑤合同通用条件;⑥规范;⑦图纸;⑧资料表。(每项0.5分,共4)
应当说明的是,合同履行过程中,双方补充的新协议、新文件是最具有优先解释权的。(1分)
2(2)答:事件l由于图纸修改造成的工期延误,是由业主的原因造成的,故工程师应批准工期补偿和费用补偿。(1分)
事件2季节性太雨是一个有经验的承包商预先能够合理预见的,应在合同工期内考虑,由此造成的工期延误和费用损失应由承包商承担,故工程师不能批准工期补偿和费用补偿。(1分)
事件3由于异常恶劣天气造成的停工是一个有经验的承包商不能预见的,属于业主应承担的风险,工程师应批准工期顺延,但不能批准费用补偿。(1分)
(3)答:在事件4中工程师的做法合理。(1分)
因为按照FIDIC施工合同的相关规定,对于隐蔽工程,无论工程师是否进行验收,当其
提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验
后重新覆盖或修复。(1分)
隐蔽工程复检合格,按规定发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,
并顺延工期。(1分)
(4)答:事件l可索赔工期8天(1分)
事件3可索赔工期3天(1分)
—事件4可索赔工期2天(1分)
则8+3+2=13(天)(1分)
故经工程师认定的索赔工期为13天。

关注更多内容请进入【 < 咔咔百科网 > 生活百科 > 参考资料 > 综合资料 > 】频道