建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料及评分参考(四)
参考来源:网络 作者:秩名 更新时间:2016年05月21日 19时41分
一、单项选择题(本大题共l5小题,每小题l分,共15分).
1.合同关系的内容是指【】
A.物8.债权人的权利和债务人的义务
c.行为D.债权人和债务人
2.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在【】
A.要约到达受要约人之前到达要约人B.承诺通知到达要约人之前到达要约人
C.承诺通知发出之前到达要约人D.承诺通知到达要约人之后到达要约人’
3.依据《合同法》,下列有关承担违约责任的说法中,错误的是【.】
A.实际履行和损害赔偿可以同时使用B.违约金和定金不能同时选用‘
C.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和损害赔偿可以同时使用
4.根据我国《合同法》的规定,当事人订立合同必经的程序是【l
A.招标与投标B.要约与承诺c.讨价还价D.出价与承揽
5.施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则【•】
A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B.发包人承担全部费用,工期不予顺延:
C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
6.按照施工合同示范文本的规定,工程师接到承包人提交的进度计划后,应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见,则视为【】
A.工程师已经确认,承包人不再承担计划的缺陷责任
B.工程师已经确认,承包人仍应承担计划的缺陷责任
C.工程师未确认,承包人应修改进度计划
D.工程师未确认,承包人应等待工程师的进一步指示
7.在对施工合同解除后的善后处理中,错误的是【】
A.有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失
B.承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作
C.原合同中有关结算、清理的条款失效
D.已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担
8.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是【】
A.按委托人认为受到的损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金
c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金
9.某工程设计合同,双方约定设计费为l0万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人【】
A.1万元8.3万元C.5万元D.7万元
10.FIDIC(1999年版)合同条件中,适用于投资规模相对较小的民用和土木工程项目的合同条件是【】
A.新红皮书B.新黄皮书C.银皮书D.绿皮书
11.索赔按照处理的方式可分为【】
A.工期索赔和费用索赔B.工程延误索赔和工程变更索赔
C.合同内索赔和合同外索赔D.单项索赔和综合索赔
12.在工程变更的分类控制中,一般由监理工程师初审,总监理工程师批准后实施的是【】
A.计划变更B.重大变更C.重要变更D.一般变更
13.担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为【】
A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
14.合同当事人之间出现合同纠纷,要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交【】
A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书
15.下列否尽于建筑工程合同信息管理特有特点的是【】
A.时效性B.科学性C.综合性D.复杂性
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
16.在合同的不同分类中,建设工程合同属于【】
A.双务合同B.单务合同C.有偿合同
D.无偿合同E.有名合同
17.下列情况中,属于效力待定合同的是【】
A.无处分权人处分他人财产的合同B.以胁迫手段订立的合同
c.因重大误解订立的合同D.限制民事行为能力人订立的合同
E.无权代理人订立的合同
18.建设工程施工合同按合同所包括的工程或工作范围可划分为【】
A.施工总承包合同B.装饰工程施工承包合同
C.分包合同D.建筑安装工程施工承包合同
E.专业承包合同
19.依照《建设工程委托监理合同标准条件》的规定,监理人在委托人委托的工程范围内,享有的权利包括【】
A.选择工程总承包人的建议权B.工程规模的认定权
C.工程设计变更的审批权D.工程进度的检查、监督权
E.施工有关单位协调的主持权
20.承包商提出工程变更的原因和目的很多,主要分为两个方面的是【】
A.对原设计图纸提出的设计变更B.对原工程费用提出的费用变更
C.对原工程进度提出的工期变更
D.对原施工组织设计或施工方案提出的施工措施变更
E.对原工程计划提出的计划变更
三、名词解释题(本大题共5小匿,每小题4分,共20分)
21.主合同22..不安抗辩权23.不可抗力24.一次裁决原则25.管理信息系统
四、简答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)
26.合同在工程项目管理中的地位与作用主要体现在哪些方面?
27.简述《建设工程施工合同(示范文本)》的组成。
28.简述FIDIC施工合同条件中基准日期的概念及与之相关的规定。
29.简述工程变更的分类。
五、计算、分析题(本大题共3小题,第31小题7分,第32小题8分,第33小题l5分,共30分)
31.某项目合同约定采用调价公式法进行结算。合同价为80万元,并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中,人工占40%,材料占45%,其余占15%。结算时人工费、材料费价格指数分别增长了l0%、l5%,其他未发生变化。则该工程实际结算款额为多少万元?
32.某工程施工中由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工60工日,机械停工2个台班;增加配合用工20工日,机械1个台班。合同约定人工单价为30元,工日,人员窝工补贴费l2/11日,机械台班单价为1000元/台班,折旧费200元,台班,包括管理费、利润等在内的含税综合费率为l7%。计算承包商可得该项索赔金额。
33.某建设工程业主与承包商按照FIDIC施工合同条件签定了施工合同。合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。该工程施工过程中发生了以下事件:
事件l当工程施工到第五层框架柱绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业停工lO天。该项作业的总时差为零,用工35人,机械使用塔吊一台,台班费800元,台班。
事件2因停电、停水使第三层的砌砖作业停工2天。该项作业的总时差为4天,用工30人,机械使用砂浆搅拌机一台,台班费24元,厶班。
事件3因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰作业迟开工4天。该项作业的总时差为3天,用工35人,机械使用砂浆搅拌机一台,台班费24元,厶班。
问题:
1.以上各事件发生,是否应给予工期补偿?说明理由。承包商共可索赔工期多少天?
2.假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的60%计;窝工人工费索赔按每工日10元计;保函费、管理费、利润损失不予补偿。计算费用索赔额。
建筑工程合同(含FIDIC条款)试题答案及评分参考
一、单项选择题(本大题共l5小题,每小题l分,共15分)
1.B2.B3.C4.B5.A
6.B7.C8.C9.Bl0.D
11.Dl2.Cl3.Cl4.Bl5.B
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
16.ACEl7.ADEl8.ACEl9.ADE20.AD
三、名词解释(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
21.主合同——不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。
22.不安抗辩权——双务合同中,有先为给付义务的一方,在另一方财产显著减少,有难为对待给付可能时,享有中止履行的权利。
23.不可抗力——指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
24.一次裁决原则——仲裁机构对合同争议实行一裁终审制。裁决一经作出就具有法律效力。当事人必须执行。不得申请复议或另行向人民法院起诉。
25.管理信息系统——一个由人、计算机等组成的进行信息的收集、传送、储存、加工、维护和使用的系统。
四、简答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)
26.答:合同在工程项目管理中的地位与作用主要体现在以下3个方面:
1)合同是工程项目管理的核心;
2)合同是承发包双方履行义务、享有权利的法律基础;
3)合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。
(注:每答对一个要点给2分,最多给5分)
27.答:《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,(3分)并一般附有承包人承揽工程一览袭、发包人供应材料设备一览表和工程质量保修书等3个附件。(2分).
28.答:基准日期是指投标截止日期之前的28天所对应的日期。(2分)这一日期为雇主与承包商承担风险的界限。(1分)在基准日期之后发生的一切风险,作为一个有经验的承包商在投标时若不能合理预见,则由雇主承担,在此日期之前,无论是何种涉及投标报价风险的发生,均由承包商承担。(2分)
29.答:工程管理实践中,通常按照工程变更所包含的具体内容,将其划分为五类:
1)设计变更:2)施工措施变更;3)计划变更;4)条件变更;5)新增工程。
(注:每答对一个要点给l分)
30.答:风险管理的任务是:
(1)识别与评估风险。(2分)
(2)制定风险处置对策和风险管理预算。(1分)
(3)制定落实风险管理措施。(1分)
(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。(1分)
五、计算、分析题(本大题共3小题,第31小题7分,第32小题8分,第33小题l5分,共30分)
31.调整系数=0.3+0.7(0.4×1.1+0.45×1.15+0.15×1)=1.07525(5分)
(注:每个要点给1分,最多给5分)
工程实际结算款=80×1.07525=86.02万元(2分)
32.答案:l)直接费索赔
窝工导致的索赔=60×12+2×200=1120元(2分)
增加用工和机械导致的索赔=20×30+1×1000=1600元(2分)
直接费索赔总额=1120+1600=2720元(1分)
2)其他费用索赔
其他费用索赔=2720×17%=462.4元(2分)
3)该项索赔总额
该项索赔总额=2720+462.4=3182.4元(1分)
33.答案:问题l:
事件l框架柱绑扎钢筋停工10天,应予工期补偿。这是由于业主原因造成的,且该项作业位于关键路线上;(2分)
事件2砌砖停工2天,不予工期补偿。因为该项停工虽属于业主原因造成的,但该项作业不在关键路线上,且未超过工作总时差。(2分)
事件3抹灰停工4天,不予工期补偿,因为该项停工属于承包商自身原因造成的。(2分)
承包商共可索赔工期=10+0+0=10天(1分)
问题2:
(1)窝工机械费:(4分)
事件l塔吊l台:10×800×60%=4800元
事件2砂浆搅拌机1台:2×24×60%=28.8元
事件3因故障砂浆搅拌机停机4天应由承包商自行负责损失,故不给补偿。
小计:4800+28.8=4828.8元
(2)窝工人工费:(3分)
事件l扎筋窝工:3510×10=3500元
事件2砌砖窝工:30×10x2=600元
事件3抹灰窝工:不应给补偿,因系承包商责任。
小计:3500+600=4100元
费用索赔额:4828.8+4100=8928.8元(1分)
关注更多内容请进入【 < 咔咔百科网 > 生活百科 > 参考资料 > 综合资料 > 】频道